江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程装饰装修分包工程

2024-07-08 江苏-常州-天宁区

导出Word 导出PDF 收藏打印

所在地区：	江苏-常州-天宁区	发布日期：	2024年7月8日
招标代理：	“登录”才能查看此项内容。	招标业主：	“登录”才能查看此项内容。

招标采购正文

常州市建设工程招标公告（7.0项目）

1、招标条件

本招标项目江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程已由常州市发展和改革委员会以批文名为：(略)批准建设，招标人为江苏省常州市中级人民法院（发包人）、龙海建设集团有限公司（承包人）,建设资金来自财政，项目出资比例为国有资金：(略)。项目已具备招标条件，现对该项目江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程装饰装修分包工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目概况 2.1.1建设地点：常州市天宁区，东至竹林西路、南至现状道路、西至空地、北至永宁星座。 2.1.2建设规模：总建筑面积(略)平方米，其中：(略) 2.1.3本标段合同估算价：(略).0万元 2.1.4工期要求：(略)日历天，计划开工日期：(略)年(略)月(略)日 2.1.5其他:/ 2.2招标范围：装饰装修工程

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备：[施工·专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级]或者[服务·设计·设计施工一体化·建筑装饰装修工程设计与施工·建筑装饰装修工程设计与施工一级]（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2投标人拟派项目负责人须具备[施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级]（资格） 3.3 承担过类似工程：(略) 3.4本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为：(略)年(略)月(略)日至投标截止日前 4.2招标文件获取方式：(略)

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为(略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分。 5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标公告附件一资格审查办法。

7. 评标方法

本次招标采用合理低价法，评标标准和方法详见招标公告附件二。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、常州市公共资源交易平台上发布

9. 联系方式

招标人:	江苏省常州市中级人民法院（发包人）、龙海建设集团有限公司（承包人）	招标代理机构:	常州市水利规划设计院有限公司
地址:	常州市天宁区永宁北路6号溧阳市天目湖镇溪缘东路2号	地址:	常州市天宁区晋陵中路(略)号
邮编:	(略)	邮编:	(略)
联系人:	毛先生	联系人:	王工
电话:	(略)-(略)	电话:	(略)-(略)
电子邮箱:	(略)@qq.com	电子邮箱:	(略)@qq.com

(略)年(略)月(略)日

友情提醒：(略)

1、本标段为“常州市工程交易系统7.0”项目，需要投标单位在“常州市工程交易系统7.0”（网址：(略)

“常州市工程交易系统7.0”使用“不见面开标大厅系统V2.0”，访问入口在“常州市公共资源交易网”主页右侧“交易平台-工程交易7.0-不见面开标大厅2.0（网址：(略)

遇到操作问题或系统故障时，请在工作时间联系软件公司，联系方式如下：(略)

2、投标人可以登录“常州市工程交易系统7.0”（网址：(略)

投标人对招标公告及文件如有异议请联系招标人或招标代理机构。

(略)D-4 A(略)

查看完整内容>>

还不是会员？一步注册！

注册会员后即可查看免费招标信息，每天更新50000多条招标信息，更多优质服务请查看会员服务细则

立即注册

注册会员享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目，从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线：4000-156-001